Типы документов

Постановление

Решение

Разное



Последние поступления

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.06.2016 N Ф08-2876/2016 по делу N А32-11767/2015
Требование: О взыскании неустойки и штрафа по договору на выполнение подрядных работ.
Обстоятельства: Истец полагал, что сроки выполнения работ нарушены.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не учтены доводы истца и третьего лица о неподписании акта всеми членами комиссии и иные пороки документа .
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.06.2016 N Ф08-3449/2016 по делу N А32-1128/2016
Обстоятельства: Определением отказано в применении обеспечительных мер по делу о сносе самовольной постройки - в виде наложения ареста на самовольно возведенный объект, запрета производить регистрационные действия в его отношении объекта и строительные работы на земельном участке.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.06.2016 N Ф08-2811/2016 по делу N А32-11034/2015
Требование: Об обязании демонтировать неправомерно размещенное благоустройство на участке.
Обстоятельства: Войсковая часть ссылалась на то, что направленная претензия с требованием о демонтаже благоустройства перед жилыми домами оставлена обществом без исполнения.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку общество спорной территорией участка фактически не владеет, благоустройство обществу не принадлежит.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.06.2016 N Ф08-2606/2016 по делу N А25-59/2015
Требование: Об обязании передать техническую документацию на многоквартирные дома и взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Компания ссылалась на неисполнение обществом обязанности по передаче запрошенных документов по многоквартирным жилым домам.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не выяснено, какие конкретно услуги и на какую сумму были фактически оказаны обществом, оказывала ли аналогичные услуги компания в спорный период, почему общество продолжало обслуживание после выбора собственниками многоквартирных домов новой управляющей компании и получало от них денежные средства.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.06.2016 N Ф08-3473/2016 по делу N А20-3122/2015
Требование: О признании недействительными решений фонда социального страхования.
Обстоятельства: Оспариваемым актом общество привлечено к ответственности по ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" за занижение облагаемой базы для начисления страховых взносов.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку у фонда отсутствовали правовые основания для непринятия к зачету расходов по листкам нетрудоспособности.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2878/2016 по делу N А77-522/2013
Требование: О взыскании неосновательного обогащения за пользование помещениями.
Обстоятельства: Истец ссылался на отказ ответчиков оплатить фактическое пользование спорными помещениями.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку в части требований пропущен срок исковой давности.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Чеченской Республики

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3612/2016 по делу N А63-914/2014
Обстоятельства: Определением частично взысканы судебные расходы на услуги представителя.
Решение: Определение изменено, поскольку при рассмотрении спора по настоящему делу суды учитывали преюдициально установленные обстоятельства по другому делу, в котором также рассмотрен вопрос о взыскании судебных расходов между этими же сторонами по спорному делу.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ставропольского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3254/2016 по делу N А63-2734/2015
Требование: О расторжении договора аренды участка, обязании возвратить участок.
Обстоятельства: Истец ссылался на ненадлежащее использование участка ответчиком.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку не исполнялись условия договора, предписывающие использование участка способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле - как природному объекту.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ставропольского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3338/2016 по делу N А63-14629/2015
Требование: О взыскании стоимости коммунальных услуг и эксплуатационных расходов на содержание общего имущества.
Обстоятельства: Истец ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по содержанию общего имущества здания.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку ответчик, являющийся собственником помещений в здании торгового центра, обязан оплачивать коммунальные услуги и эксплуатационные расходы на содержание общего имущества здания.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ставропольского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3085/2016 по делу N А63-12571/2015
Требование: О привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за несоблюдение порядка осуществления финансовых операций .
Решение: Требование удовлетворено, поскольку доказано совершение арбитражным управляющим вменяемых нарушений.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ставропольского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3295/2016 по делу N А61-2302/2015
Требование: О признании незаконными действий по созданию аукционной документации.
Обстоятельства: Общество полагало, что положения конкурсной документации не соответствуют требованиям законодательства и влекут ограничение количества участников аукциона.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку техническое задание на приобретение слуховых аппаратов составлено на основании представленных застрахованными лицами программ реабилитации. Предметом спорного электронного аукциона является право на заключение государственного контракта на поставку предмета закупки, а не на его изготовление, в связи с чем участником закупки может выступать любое лицо, не являющееся производителем требуемого к поставке товара.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2229/2016 по делу N А61-1932/2015
Требование: О взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.
Обстоятельства: Истец ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору.
Решение: Дело в части отказа во взыскании задолженности за передачу энергии направлено на новое рассмотрение, поскольку не установлено, какое количество электроэнергии из спорного объема не может быть признано не подтвержденным документально. Требование удовлетворено в части, так как объем не подтвержден надлежащей первичной документацией.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3188/2016 по делу N А53-33004/2015
Требование: О признании незаконным отказа в государственной регистрации договора, обязании произвести регистрацию.
Обстоятельства: Оспариваемый отказ мотивирован непредставлением кадастрового паспорта арендуемой части помещения.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку регистратор без законных оснований отказал в регистрации сделки.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3743/2016 по делу N А53-30755/2015
Обстоятельства: Определением частично взысканы судебные расходы на услуги представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3154/2016 по делу N А53-19775/2015
Требование: О признании незаконным решения налогового органа.
Обстоятельства: Налоговый орган начислил НДС, налог на прибыль, ссылаясь на неправомерное применение обществом налоговых вычетов по НДС и отсутствие реальных хозяйственных взаимоотношений с контрагентами.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку общество документально не подтвердило наличие реальных взаимоотношений с контрагентами, по сделкам с которыми заявило к вычету спорную сумму НДС.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2526/2016 по делу N А53-18469/2015
Требование: О взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.
Обстоятельства: Истец ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по договору.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку подтвержденных документально сведений об отпущенной электроэнергии в спорные дома ответчик не представил.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2572/2016 по делу N А53-17442/2015
Требование: О признании договора аренды земельного участка недействительным и обязании освободить участок.
Обстоятельства: Департамент полагал, что спорный участок предоставлен предпринимателю в нарушение действующего законодательства.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку спорный участок как образующий часть проезда к другим участкам является территорией общего пользования, в связи с чем у органа местного самоуправления отсутствовали правовые основания для его предоставления в аренду, которая предполагает индивидуальное владение и пользование.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3541/2016 по делу N А53-13948/2015
Требование: О признании недействительным решения налогового органа.
Обстоятельства: Управление ссылалось на то, что предоставление налоговой льготы как государственной поддержки ему при формировании областного бюджета за спорные налоговые периоды не учитывалось.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку муниципальный контракт заключен не Правительством субъекта с инвестором, а управлением как муниципальным заказчиком, не является инвестиционным договором в определенном законом смысле, контракт и инвестиционный договор имеют различные правовую природу и субъектный состав.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Дополнительное постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-1429/2016 по делу N А53-10811/2015
Обстоятельства: При обращении с кассационной жалобой заявлялось ходатайство о возврате ошибочно уплаченной государственной пошлины по заявлению о приостановлении действия решения налогового органа.
Решение: Государственная пошлина возвращена заявителю в полном размере, поскольку отсутствовала обязанность по ее уплате при обращении с ходатайством.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2362/2016 по делу N А32-9964/2013
Требование: О признании ничтожным договора аренды участка, отсутствующим обременения, признании права собственности РФ на него, истребовании из незаконного владения, передаче по акту приема-передачи.
Обстоятельства: Управление ссылалось на отсутствие полномочий по распоряжению участком, частично сформированным за счет находящегося в федеральной собственности участка. Требования третьих лиц: О признании ничтожным договора, обременения, признании права собственности субъекта РФ на участок.
Решение: 1) Основное требование удовлетворено частично, поскольку договор признан ничтожным; 2) В удовлетворении требования третьих лиц отказано, так как участок сформирован за счет участков, право собственности РФ на которые не подтверждено.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3323/2016 по делу N А32-8062/2015
Требование: О взыскании задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.
Обстоятельства: Водоканал указывал, что у общества образовалась задолженность за оказанные услуги. Общество долг не оплатило.
Решение: В удовлетворении требования отказано со ссылкой на недоказанность задолженности.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3292/2016 по делу N А32-47285/2014
Требование: О взыскании задолженности по договору транспортной экспедиции.
Обстоятельства: Истец ссылался на превышение ответчиком нормативных сроков нахождения вагонов под погрузочными работами.
Решение: Требование удовлетворено со ссылкой на обоснованность требований по праву и размеру.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2276/2016 по делу N А32-46949/2014
Требование: О принятии пункта проекта договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов.
Обстоятельства: Кооператив полагал, что выкупная стоимость участка должна быть определена по состоянию с учетом первого надлежащего обращения в администрацию с заявлением о предоставлении спорного земельного участка.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку суд апелляционной инстанции, ссылаясь на отмену в судебном порядке постановления администрации и приказа департамента, не принял во внимание содержание итоговых процессуальных актов по данному делу.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2985/2016 по делу N А32-46514/2015
Требование: О привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания.
Решение: Требование удовлетворено со ссылкой на наличие в действиях общества состава вмененного правонарушения, соблюдение процедуры привлечения к ответственности и отсутствие оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3457/2016 по делу N А32-40287/2015
Требование: О взыскании процентов за нарушение сроков возврата излишне взысканных таможенных платежей по таможенным декларациям.
Обстоятельства: Общество сочло, что излишне уплаченные таможенные платежи возвращены таможенным органом с нарушением установленного срока, исчисляемого со дня фактической уплаты в бюджет.
Решение: Требование удовлетворено со ссылкой на наличие у общества права на проценты в связи с несвоевременным возвратом излишне уплаченных платежей по правилам ч. 6 ст. 147 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2797/2016 по делу N А32-39993/2014
Требование: О признании недействительным акта установления и согласования, неустановленными и подлежащими снятию с государственного кадастрового учета границ земельного участка.
Обстоятельства: Предприниматель указывал на формирование спорного участка с нарушением требований ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку предприниматель не подтвердил свое право на участок, об обеспечении доступа к которому он заявляет.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3074/2016 по делу N А32-39739/2015
Требование: О взыскании процентов за нарушение срока возврата излишне взысканных таможенных платежей.
Обстоятельства: Общество полагало, что таможенный орган возвратил излишне уплаченные таможенные платежи несвоевременно.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку доказано нарушение положений ст. 147 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", правомерность требования общества, при наличии вступившего в законную силу решения арбитражного суда, о признании незаконной корректировки таможенной стоимости товаров и начислении таможенных платежей.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2832/2016 по делу N А32-39661/2014
Требование: Об отмене постановлений о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан при отсутствии у них разрешений на работу в РФ.
Решение: Требование удовлетворено. Общество освобождено от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3119/2016 по делу N А32-37663/2015
Требование: О признании частично недействительным решения пенсионного фонда.
Обстоятельства: Оспариваемым актом обществу доначислены страховые взносы со ссылкой на занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку оплата дополнительных дней отдыха одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом имеет характер государственной поддержки и не относится по своей природе ни к вознаграждению за выполнение трудовых или иных обязанностей, ни к материальной выгоде.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3221/2016 по делу N А32-32523/2015
Требование: О признании недействительными пунктов предписания управления.
Обстоятельства: Оспариваемым актом организации предписано устранить нарушения условий членства в саморегулируемой организации.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку исполнение одного из пунктов предписания фактически приведет к возможности ухода от дисциплинарной ответственности. При реорганизации в форме присоединения свидетельство о допуске к работам, выданное присоединяемому юридическому лицу, прекращает свое действие со дня прекращения членства.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3599/2016 по делу N А32-32374/2015
Требование: О признании обременения в виде ипотеки, возникшей на основании договора, отсутствующим, обязании внести запись в ЕГРП о прекращении ипотеки.
Обстоятельства: Предприниматель указывал на то, что общество не воспользовалось правом оставить предмет залога за собой. Продажа спорного имущества посредством публичного предложения не проводилась.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку отсутствуют основания считать права залогодержателя автоматически прекращенными в ситуации, когда он не воспользовался правом оставить предмет залога за собой после объявления повторных торгов несостоявшимися.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2767/2016 по делу N А32-31748/2015
Требование: О взыскании задолженности за товары, поставленные по товарным накладным.
Обстоятельства: Истец поставил выставочный экспонат демонстрационного стенда. Ответчик оплату поставки не произвел.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку доказано наличие задолженности за поставленный товар в заявленном размере.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2810/2016 по делу N А32-30801/2011
Требование: О признании права собственности на доли в незавершенном строительством объекте, понуждении передать спорные жилые помещения в соответствии с договорами инвестирования.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку за членами кооператива судом общей юрисдикции до введения в отношении должника наблюдения признано право собственности на доли в указанном объекте в виде жилых помещений с определенными номерами, площадью и на определенных этажах. Граждане-инвесторы строительства поставлены в равные условия с участниками кооператива.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2429/2016 по делу N А32-298/2015
Требование: О взыскании пени по договору подряда на выполнение проектных работ.
Обстоятельства: Подрядчик полагал, что платежи по договору произведены заказчиком несвоевременно. Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку за весь период рассмотрения спора Подрядчик не предпринимал действий к мирному урегулированию спора, возражая по существу заявленных встречных исковых требований. При таких обстоятельствах оставление иска без рассмотрения носило бы формальный характер, так как не способствовало достижению целей, которые имеет досудебное урегулирование спора.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3450/2016 по делу N А32-26356/2015
Требование: О взыскании стоимости неучтенной электрической энергии.
Обстоятельства: Компания направила в адрес учреждения претензию. В ответ учреждение просило представить акты о неучтенном потреблении и иные составленные в ходе проверки документы, требований, изложенных в претензии, не исполнило.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку представленные акты о неучтенном потреблении не могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств. Указанные акты составлены в отсутствие полномочного представителя потребителя. Кроме того, отраженные в актах нарушения не свидетельствуют о неучтенном потреблении электрической энергии.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2804/2016 по делу N А32-24107/2015
Требование: О взыскании упущенной выгоды и реального ущерба по договору на уборку урожая зерновых культур.
Обстоятельства: Истец ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком принятых на себя обязательств.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку истец не представил доказательства, подтверждающие наличие в совокупности условий, необходимых для привлечения ответчика к ответственности в виде возмещения заявленных убытков, в том числе, вину последнего, причинную связь между действиями ответчика и возникшими убытками.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3482/2016 по делу N А32-17366/2015
Требование: О взыскании неустойки по государственному контракту на выполнение строительных работ.
Обстоятельства: В установленный контрактом срок работы не сданы. В адрес подрядчика направлена претензия с требованием заплатить неустойку, которая осталась без ответа и удовлетворения.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку работы в установленный срок не исполнены, контракт расторгнут, произведен перерасчет неустойки исходя из стоимости отдельного этапа работ, частичной вины заказчика и снижения размера неустойки до ставки рефинансирования с учетом заявления подрядчика в порядке ст. 333 ГК РФ.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3204/2016 по делу N А32-15162/2013
Требование: Об обязании осуществить за свой счет снос самовольно возведенного здания.
Обстоятельства: Управление муниципального земельного контроля администрации провело обследование земельного участка, в ходе которого установило, что на данном участке возведен без оформления разрешительной документации объект капитального строительства.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку строительство объекта завершено, здание эксплуатируется длительное время. Иск предъявлен за пределами трехлетнего срока исковой давности.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3134/2016 по делу N А32-14557/2015
Требование: О взыскании долга по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Общество ссылалось на необоснованное уклонение компании от оплаты полученного товара.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку компания не оплатила переданное ей обществом по договору оборудование.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3513/2016 по делу N А32-1382/2014
Требование: О взыскании с бывшего руководителя должника убытков в виде премий и заработной платы руководителя и работников.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку при убыточности деятельности должника, наличии задолженности перед иными кредиторами бывший руководитель производил спорные выплаты, не являющиеся заработной платой или премией, не передал документацию должника по спорным выплатам и не предоставил объяснения по ним.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2391/2016 по делу N А32-12707/2015
Требование: О понуждении освободить самовольно занятые земельные участки путем демонтажа объекта из металлоконструкций , и приведении их в пригодное для использования состояние.
Обстоятельства: Истец ссылался на отсутствие правовых оснований для использования участка ответчиками. От ранее заключенного договора аренды истец отказался в порядке ст. 610 ГК РФ, участок не освобожден.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку договоры аренды участков прекратили свое действие по истечении установленного срока, ответчики получили уведомления о расторжении договоров аренды. Правоустанавливающие документы на спорные участки не представлены.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3355/2016 по делу N А32-12613/2015
Требование: О взыскании затрат на текущий ремонт и неотложные аварийно-восстановительные работы арендуемого имущества по договору.
Обстоятельства: Общество уведомило администрацию о понесенных расходах на приведение арендованного имущества в работоспособное состояние и просило компенсировать их за вычетом суммы, заложенной на указанные затраты в тариф. Администрацией данное требование не исполнено.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку в силу пункта договора аренды администрация должна возместить обществу расходы на содержание арендуемого имущества сверх средств, заложенных в тариф.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3475/2016 по делу N А32-11526/2014
Требование: О признании недействительной сделки по оплате поставщиком долга за металлопрокат по договору на поставку продукции.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку поставщик, как кредитор получил преимущественное удовлетворение своих требований. Спорные сделки совершены не в рамках обычной хозяйственной деятельности. Срок исковой давности соблюден. Сделки совершены в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-3956/2016 по делу N А18-862/2012
Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба общества возвращена, поскольку подана по истечении срока подачи. Ходатайства о восстановлении пропущенного срока не заявлено.
Решение: Определение отменено, апелляционная жалоба направлена для рассмотрения по существу, поскольку сдана в канцелярию суда до истечения срока подачи.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Ингушетия

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2625/2016 по делу N А01-789/2014
Обстоятельства: Определением отказано в разъяснении определения суда об исправлении опечатки, так как в описательной и мотивировочной части судебного акта отсутствуют неясности, требующие разъяснения.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Адыгея

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.06.2016 N Ф08-2657/2016 по делу N А01-789/2014
Обстоятельства: Определением исправлена опечатка, допущенная в резолютивной части определения о включении требований банка в реестр требований кредиторов должника со ссылкой на то, что требования подлежат включению в реестр требований кредиторов должника, как обеспеченные залогом имущества должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Адыгея

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3257/2016 по делу N А63-10914/2015
Требование: О признании недействительным решения антимонопольного органа.
Обстоятельства: Оспариваемым актом отказано во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении предпринимателя в связи с тем, что решение учреждения об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку размещено до истечения десятидневного срока, который исчисляется с даты получения подтверждения о вручении уведомления.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку отсутствуют доказательства надлежащего направления предпринимателю письма об исполнении условий договора.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ставропольского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3426/2016 по делу N А53-27661/2015
Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином, в качестве подсобного рабочего, не имеющего разрешение на работу на территории РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку доказан факт нарушения обществом требований миграционного законодательства. Уменьшен размер взыскиваемого штрафа.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2970/2016 по делу N А53-26678/2014
Требование: О признании незаконными решений управления.
Обстоятельства: Оспариваемым актом отказано в предоставлении в аренду без проведения торгов находящихся за границами горного отвода земельных участков для размещения дробильно-сортировочного комплекса и складирования добытых песка и щебня ввиду недопустимости такого предоставления до получения лицензии и оформления геологического отвода и горного отвода.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не приведено нормативное обоснование возможности предоставления недропользователю на льготных условиях в аренду публичных земель, площадь которых значительно превышает площадь горного отвода.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3386/2016 по делу N А53-26422/2015
Требование: О признании незаконным предупреждения антимонопольного органа.
Обстоятельства: Антимонопольный орган, по результатам проверки, выдал обществу предупреждение о прекращении неправомерных действий общества, выразившихся в необоснованном уклонении от заключения прямого договора энергоснабжения.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку общество отказало в заключении договора в связи с формальным отсутствием документов, не устанавливая наличие технологического присоединения, что противоречит порядку, установленному Основными положениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3408/2016 по делу N А53-20816/2015
Требование: О признании недействительными пунктов решения антимонопольного органа.
Обстоятельства: Оспариваемым актом жалоба предпринимателя признана необоснованной, а аукционную комиссию учреждения нарушившей ч. 5 ст. 67 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку заявка предпринимателя соответствует требованиям аукционной документации.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3172/2016 по делу N А53-19172/2015
Требование: О взыскании долга по договору фрахтования.
Обстоятельства: Истец ссылался на неисполнение ответчиком обязательства по оплате демереджа и услуг по предоставлению причала и швартовых операций.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не обоснована правомерность взыскания с ответчика НДС. Ответчик не обеспечил получение почтовой корреспонденции по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и адресу, указанному им для направления почтовой корреспонденции, и не проявил должную степень осмотрительности, на нем лежит риск возникновения неблагоприятных последствий в результате неполучения копий судебных актов.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2988/2016 по делу N А53-17714/2015
Требование: О взыскании пени и штрафа по муниципальным контрактам.
Обстоятельства: Учреждение ссылалось на ненадлежащее и несвоевременное исполнение предпринимателем контрактных обязательств.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку предпринимателем нарушены сроки выполнения работ, а также допущены нарушения контракта в виде применения несогласованного способа ведения работ, нарушения целостности памятников и ограждений, оставления порубочных остатков.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2975/2016 по делу N А53-10590/2015
Требование: О признании недействительными торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи; договора купли-продажи; применении последствия недействительности договора.
Обстоятельства: Департамент полагал, что аукцион проведен с нарушением правил, установленных законом.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не указано, почему в случае избрания обществом способа реализации имущества путем проведения торгов, к спорным правоотношениям не применимы положения ГК РФ, регулирующие порядок проведения торгов.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3679/2016 по делу N А32-8295/2015
Требование: О признании незаконным отказа в государственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды, обязании ее произвести.
Обстоятельства: Отказ мотивирован тем, что на государственную регистрацию не представлен кадастровый паспорт арендуемых помещений.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку кадастровый паспорт на спорное здание ранее уже был представлен в службу государственной регистрации и помещен в соответствующее дело правоустанавливающих документов, разногласия относительно местоположения, границ и площади части нежилых помещений между сторонами дополнительного соглашения отсутствуют, предмет названного соглашения определен путем текстуального и графического описания.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2817/2016 по делу N А32-42238/2014
Требование: О признании незаконными действий по постановке на государственный кадастровый учет участка, обязании исключить из государственного кадастра недвижимости сведения об участке.
Обстоятельства: Общество полагало, что кадастровый учет участка осуществлен в противоречие нормам действующего законодательства.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку участок выдан в счет принадлежащих физическому лицу земельных долей в установленном законом порядке.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3451/2016 по делу N А32-41524/2015
Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за нарушение установленной формы уведомления органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином.
Решение: Требование удовлетворено. Предприниматель освобожден от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3440/2016 по делу N А32-39977/2013
Требование: О возмещении с бывшего руководителя должника убытков в рамках дела о банкротстве.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку бывший руководитель должника исполнил обязанность руководителя о направлении временному управляющему бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3006/2016 по делу N А32-34802/2015
Требование: О взыскании неосновательного обогащения по муниципальному контракту.
Обстоятельства: Истец полагал, что ответчик неправильно начислил неустойку за нарушение сроков выполнения работ от всей цены контракта.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку сроки выполнения работ были нарушены.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2898/2016 по делу N А32-32849/2015
Требование: О признании незаконным отказа в предоставлении в аренду участка, обязании департамент подготовить и направить проект договора аренды.
Обстоятельства: Оспариваемый отказ мотивирован непредставлением документов, подтверждающих право общества на приобретение участка без проведения торгов, в том числе документов, удостоверяющих права на объекты недвижимости, если право на такие объекты не зарегистрировано в ЕГРП.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку общество имело право на заключение договора аренды без проведения торгов.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2816/2016 по делу N А32-31931/2015
Требование: О взыскании задолженности по договорам займа.
Обстоятельства: Истец ссылался на неисполнение ответчиком обязанностей по своевременному возврату займов.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку установлено ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по возврату заемных средств.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2602/2016 по делу N А32-28605/2015
Требование: О признании недействительным решения об одобрении сделки по продаже объекта по цене не ниже, указанной в отчете независимого оценщика, признании недействительной сделкой договора купли-продажи, применении последствий ее недействительности, признании недействительным права собственности на объект и признании недействительной регистрационной записи в ЕГРП в отношении права на него.
Обстоятельства: Администрация полагала, что указанная сделка совершена без надлежащего одобрения крупной сделки.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку решение общего собрания об одобрении крупной сделки является недействительным, а, следовательно, является недействительным и договор купли-продажи.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3363/2016 по делу N А32-22993/2015
Требование: О привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности .
Решение: Требование удовлетворено, поскольку доказано совершение арбитражным управляющим вменяемых нарушений.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2185/2016 по делу N А32-18119/2015
Требование: О расторжении договора купли-продажи, обязании возвратить земельные участки.
Обстоятельства: Истец ссылался на наличие непогашенной задолженности по договору и длительное неисполнение ответчиком обязанности по оплате.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не дана оценка доводам истца о фальсификации соглашения о погашении задолженности.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3304/2016 по делу N А32-17624/2015
Требование: О расторжении договора аренды нежилых помещений, взыскании долга по арендной плате и неустойки, обязании передать арендуемое имущество по акту приема-передачи.
Обстоятельства: Истец ссылался на неисполнение ответчиком обязанности по внесению арендной платы.
Решение: Требование удовлетворено частично в связи с неправомерным уклонением истца от внесения арендных платежей.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2632/2016 по делу N А32-15889/2014
Требование: О взыскании задолженности по контракту на выполнение работ по молниезащите.
Обстоятельства: Истец указывал, что оплата выполненных работ произведена ответчиком частично. Встречное требование: О взыскании неустойки и суммы аванса со ссылкой на невыполнение спорного объема работ.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не установлен объем фактически выполненных истцом работ и размер произведенной ответчиком оплаты, а также не установлены иные существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3329/2016 по делу N А32-15817/2015
Требование: О взыскании задолженности за услуги, оказанные специальной техникой на объекте строительства.
Обстоятельства: Ответчик произвел частичную оплату услуг, что свидетельствует об одобрении действий лица, подписавшего акты оказанных услуг и путевые листы стрелового крана.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку ответчик не оплатил часть оказанных услуг.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2987/2016 по делу N А32-13979/2015
Требование: О вынесении решения о государственной регистрации договора аренды земельного участка на условиях проекта, обязании передать участок, признании права на внесение арендной платы только с момента фактической передачи участка.
Обстоятельства: Истец просил устранить нарушения, препятствующие государственной регистрации, освободить участок. Просьба не удовлетворена.
Решение: Дело в части обязания к передаче участка направлено на новое рассмотрение, поскольку не указано, какие доказательства позволили сделать вывод о том, что обязанность передать спорный участок исполнена. В остальной части в удовлетворении требования отказано, так как уклонение от регистрации спорного договора в установленном порядке не доказано.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3133/2016 по делу N А32-12600/2014
Обстоятельства: Определением произведена замена взыскателя в порядке процессуального правопреемства в части требования о взыскании денежных средств, так как уступка состоялась на основании договора уступки права, предметом которого является право требования, основанное на судебном акте.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-2544/2016 по делу N А32-12389/2014
Требование: О признании незаконными постановлений судебного пристава.
Обстоятельства: Общество, ссылаясь на вступившее в законную силу решение суда по делу о признании незаконным результата оценки его имущества, полагало, что оспариваемые акты об оценке и о передаче имущества на реализацию являются незаконными, нарушают его права и интересы в предпринимательской сфере.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку исполнительные действия по оценке имущества произведены с нарушением требований законодательства об исполнительном производстве и прав общества. Вынесение оспариваемых постановлений привело к тому, что имущество предложено и реализовано по цене, не соответствующей рыночной.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3252/2016 по делу N А22-3453/2013
Обстоятельства: Определением отказано в привлечении администрации к субсидиарной ответственности.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Калмыкия

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3097/2016 по делу N А20-1767/2015
Требование: О взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и пени.
Обстоятельства: Истец направил по адресу ответчика претензию с требованием о погашении задолженности. Претензия оставлена без удовлетворения.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не установлены обстоятельства, связанные с наличием у ответчика на момент обращения истца в суд зарегистрированного в установленном порядке статуса индивидуального предпринимателя, связанные с заключением договора аренды, не рассмотрен вопрос о целесообразности получения необходимых сведений.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3062/2016 по делу N А15-987/2013
Требование: О признании недействительным договора аренды и истребовании из незаконного владения земельный участок.
Обстоятельства: Колхоз полагал, что министерство незаконно предоставило кооперативу участок, принадлежащий ему пользования.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку участок находится в фактическом владении кооператива. Довод кооператива о нахождении на участке принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимости отклонен как документально не подтвержденный и противоречащий вступившему в законную силу решению районного суда.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Дагестан

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.06.2016 N Ф08-3289/2016 по делу N А01-1677/2010
Обстоятельства: Определением процедура конкурсного производства в отношении должника завершена.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Адыгея

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.05.2016 N Ф08-2849/2016 по делу N А77-515/2014
Требование: О расторжении договора аренды земельного участка, аннулировании регистрационной записи в ЕГРП, обязании снести самовольно возведенные объекты капитального строительства и возвратить участок.
Обстоятельства: Министерство ссылалось на то, что участок используется не по целевому назначению.
Решение: В удовлетворении требования в части расторжения договора отказано в связи с недействительностью договора по существу не рассмотрено.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Чеченской Республики

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.05.2016 N Ф08-2959/2016 по делу N А63-7156/2015
Требование: О признании недействительным предписания управления.
Обстоятельства: Оспариваемым актом предписано устранить нарушения правил обязательного подтверждения соответствия электрической энергии, которая реализуется без сертификата.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку именно на обществе, являющемся непосредственным поставщиком электроэнергии для потребителей, лежит обязанность поставлять потребителям электрическую энергию, соответствующую установленным требованиям, так как в соответствии с пунктами 8.1, 8.2 и 8.3 Правил, утвержденных Постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999 N 36, сертификации подлежит электрическая энергия, поставляемая из распределительных электрических сетей .
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ставропольского края

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.05.2016 N Ф08-3331/2016 по делу N А61-1345/2014
Требование: О привлечении бывшего руководителя и учредителя должника к субсидиарной ответственности.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не исследованы обстоятельства, названные в пунктах 2 и 4 статьи 10 ФЗ "О несостоятельности " в качестве оснований для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности, заявленные конкурсным управляющим должника.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.05.2016 N Ф08-2708/2016 по делу N А53-9016/2015
Требование: О расторжении договора купли-продажи и взыскании денежных средств, перечисленных за товар ненадлежащего качества.
Обстоятельства: Общество ссылалось на отказ фирмы в добровольном порядке произвести замену товара либо возвратить его стоимость.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку повреждения товара возникли в ходе ненадлежащей эксплуатации его обществом.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.05.2016 N Ф08-3389/2016 по делу N А53-33639/2015
Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за неуведомление органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о расторжении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его расторжения.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку подтверждено совершение предпринимателем вмененного ему правонарушения. Установлено наличие оснований для снижения штрафа ниже низшего предела.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.05.2016 N Ф08-3153/2016 по делу N А53-29355/2015
Требование: О признании незаконным решения департамента.
Обстоятельства: Оспариваемым актом отказано в изменении вида разрешенного использования земельного участка с "для эксплуатации лечебных корпусов" на "индивидуальные гаражи".
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку оспариваемый отказ не нарушает права кооператива.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Ростовской области

Все документы:

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107]